Образец договор аренды техники без экипажа: Образец договора аренды строительной техники без экипажа – Договор аренды спецтехники: образец 2019

Содержание

Образец договора аренды строительной техники без экипажа

Использование строительной техники, взятой в аренду, настолько распространено и имеет столько особенностей, что законодатель выделил регулирование этих отношений в отдельную главу Гражданского кодекса.

 

В настоящей статье мы рассмотрим нюансы, возникающие при составлении договора аренды строительной техники без экипажа.

 

 

Форма и суть договора аренды строительной техники без экипажа

 

При строительстве какого-то объекта застройщик, особенно в мелком или среднем бизнесе, не всегда имеет необходимую строительную технику в собственности.

 

В этом случае такая техника берется в аренду с работниками арендодателя или без них (с экипажем или без).

 

Аренда техники без экипажа предполагает, что арендатор осуществляет управление машинами, содержание техники своими силами, и в случае ее повреждения должен сам устранить все неполадки.

 

Договор аренды строительной техники без экипажа составляется в письменной форме в двух копиях по одному для арендатора и владельца техники.

 

 

Условия договора аренды строительной техники без экипажа

 

Самым важным условием договора является передаваемый объект, то есть какая именно техника сдается в аренду, ее модель, цвет, номера агрегатов машины, технические характеристики (грузоподъемность, объем ковша или кузова и пр.).

 

Помимо этого существенного условия в договоре необходимо отразить следующие условия:

 

  1. дату и место составления договора;
  2. перечислить стороны договора;
  3. дату начала аренды техники и общий срок действия договора;
  4. условия передачи машин. Прописав это условие можно избежать в будущем возможных споров о дате начала действия договора и, как следствие, о моменте возникновения обязательств по выплате арендной платы;
  5. размер и периодичность арендных платежей;
  6. виды работ, на выполнение которых техника берется в аренду. В договоре может быть прописано условие о запрете проведения арендатором каких-то других работ, не указанных в договоре;
  7. условия о содержании техники в надлежащем состоянии. По умолчанию обязанность нести текущие расходы на технику, переданную в аренду без экипажа, лежит на арендаторе, но в договоре по согласию сторон могут быть предусмотрены другие положения;
  8. условия возврата техники владельцу, место, техническое состояние машин и пр.;
  9. есть смысл прописать условие о возмещении вреда, причиненного машинами в период действия договора, поскольку такая техника является источником повышенной опасности;
  10. реквизиты сторон и подписи.

 

Ниже расположен типовой бланк и образец договора аренды строительной техники без экипажа, вариант которого можно скачать бесплатно.

Договор аренды спецтехники. Образец и бланк для скачивания 2020 года

Договор аренды спецтехники заключается в случае потребности в специализированных машинах либо механизмах, которыми арендатор не располагает на праве личной собственности. Договор аренды делает возможным получение необходимых механических и транспортных средств в сторонних организациях.

Файлы в .DOC:Бланк договора аренды спецтехникиОбразец договора аренды спецтехники

Предмет договора аренды

Основным арендуемым специализированным механизмом по большинству из заключаемых договоров аренды спецтехники являются специальные машины. Нет смысла приобретать дорогостоящую спецтехнику в собственность и нести при этом немалые эксплуатационные расходы для использования этой техники лишь для проведения каких-либо специальных видов работ в ограниченный период времени.

Расходы на специальную технику действительно велики и состоят из:

  1. плановых и предупредительных ремонтов;
  2. прохождения техосмотров;
  3. замены масел и других рабочих жидкостей;
  4. выплат заработной платы обслуживающему спецтехнику персоналу;
  5. организации или аренды мест стоянки, охраны, транспортировки с одного объекта на другой и т.д.

Финансовая выгода от договора аренды спецтехники

Необходимость в использовании спецтехники в течение короткого отрезка времени характерна, в первую очередь, для строительных организаций. Поэтому подавляющее большинство строительных компаний не покупают, а арендуют строительные краны и подъемники, строительные лифты, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, буровые установки, автобетоносмесители, растворонасосы и трейлеры.

Совет! Даже мелкое строительное оборудование, например, строительные леса и стойки, комплект инвентарной опалубки, бетономешалки, перфораторы, шлифовальные машины, сварочные посты и линии разумно брать в аренду, а не держать на балансе.

С целью обеспечения рынка арендуемой спецтехники в настоящее время созданы и успешно функционируют многочисленные частные фирмы, созданные на базе передвижных механизированных колонн. Они имеют на своем балансе большое количество специальной техники, в том числе землеройной, дорожной или строительной, которую сдают в аренду.

Это могут быть как самостоятельные компании, выступающие в роли арендодателей, так и структурные подразделения крупных ассоциаций.

Иметь дело с самостоятельными компаниями арендаторам гораздо проще. Так, крупные арендные ассоциации, входящие в структуру концернов, предпочтение отдают крупным фирмам-партнерам, в том время как небольшие самостоятельные арендодатели с удовольствием работают с любым потенциальным клиентом.

Аренда без экипажа

Предприниматель, как правило, имеет возможность взять в аренду спецтехнику как с обслуживающим персоналом арендодателя, так и без него. В юриспруденции это трактуется как аренда с экипажем или без него.

Если у арендатора имеются свои водители или машинисты, квалификация которых позволяет им работать на арендуемых машинах, то смысла в привлечении сторонних специалистов нет.

При аренде спецтехники без экипажа арендатор будет обязан предоставить арендодателю квалификационные документы механиков-операторов, которые временно будут эксплуатировать его машины. При этом каждому механику-оператору спецтехники арендодатель выдаст доверенность.

В дополнительных соглашениях, прилагаемых к основному договору аренды спецтехники, указываются паспортные данные машинистов и номера документов, подтверждающих их квалификацию.

Особые условия аренды без экипажа

В договоре аренды спецтехники без экипажа фиксируется степень ответственности арендатора за повреждение техники в результате небрежного и/или неквалифицированного использования ее техническим персоналом заказчика.

На арендатора также ляжет ответственность за исправное состояние техники, ее обслуживание, в том числе профилактический уход и предупредительный ремонт.

Договор аренды спецтехники. Часть 1

Аренда спецтехники с экипажем

Меньшую ответственность арендатор несет в случае аренды спецтехники вместе с обслуживающим техническим персоналом. Несмотря на увеличение арендной платы в этом случае, арендатор избавлен от забот по уходу за машинами и не отвечает за возможные поломки в ходе эксплуатации.

Инженерно-технические работники предприятия-арендатора проводят инструктажи по технике безопасности на конкретном объекте со вновь прибывшими работниками арендодателя и знакомят их с распорядком рабочего дня. При необходимости уточняются плановые задания и назначается ответственное лицо, контролирующее качество и график производства работ спецтехникой.

Если автомобильным подъемным краном, экскаватором или другой спецмашиной владеет частное лицо, то при оформлении сделки аренды должны быть выполнены следующие действия:

  1. С машинистом, являющимся в данном случае и собственником техники, заключается трудовой договор, как с наемным работником. В соответствии с этим документом в дальнейшем производится оплата труда.
  2. В договор аренды с физическим лицом вписываются пункты, предусматривающие ответственность владельца за работоспособное состояние спецтехники и выполнение в срок, с хорошим качеством, всего договорного объема работ.
  3. От специалиста со своей собственной сложной спецтехникой истребуется подтверждение квалификации. Подтвердить квалификацию могут соответствующие документы, которые станут приложением к договору. Это вызвано тем, что сторонний специалист получает доступ на строительный объект, то есть будет обязан подчиняться всем требованиям ТБ и отвечать за качественное ведение порученных ему работ.

Вопросы по соблюдению налогового законодательства и фиксация результатов труда наемного работника, в данном случае работающего на своей спецтехнике, актами выполненных работ будут курироваться бухгалтерией.

Специфические виды контрактов

Договоры по аренде отдельных навесных агрегатов и механизмов носят сезонный характер. Например:

  1. в случаях, когда сельхозпроизводителю требуются почвенные фрезы, культиваторы, косилки, плуги, бороны и другое навесное и прицепное оборудование для тракторов;
  2. в случаях, когда коммунальным службам зимой нужны лопаты, отвалы, ковши для уборки снега.

Арендатору выгодно не приобретать такое оборудование, которое будет использоваться лишь несколько месяцев в году, а взять его в аренду. С другой стороны, ввиду незначительного размера арендной платы, содержать упомянутое сезонное спецоборудование арендодателю не выгодно.

«Холодные» договоры аренды спецтехники

Для повышения гибкости сделки предусмотрены так называемые «холодные» договоры на аренду спецтехники по выбору арендатора в течение определенного отрезка времени.

Они выручают предпринимателей при невозможности точного планирования на объекте по видам работ. В этом случае арендатор получает ту технику, которая ему необходима в данный момент.

В контрактах предусматривается срок, не позднее которого арендатор должен известить контрагента о своем решении взять машину определенного типа, предназначения. Это позволяет предпринимателям экономить средства за счет исключения простоев техники.

Взаиморасчеты по таким договорам производятся на основании актов приема-передачи каждого типа спецтехники отдельно.

Абонентские договоры аренды спецтехники

«Абонентские» договоры, как правило, заключаются между дочерними фирмами крупного концерна для конкретизации времени предоставления специальных машин и механизмов в аренду.

Расценки по арендной плате будут ниже, так как арендодатель имеет возможность точно спланировать время взаимодействия с контрагентом, полностью загрузить машины работой и избежать простоев своей техники.

Содержание договора

Особых отличий от типовых контрактов договоры аренды спецтехники не содержат. На стандартном бланке с полными реквизитами сторон, включая их названия (при необходимости, торговую марку), банковские данные, юридические адреса, указывается следующее:

  1. Подробное описание арендуемых спецмашин, оборудования и механизмов, их технические и эксплуатационные характеристики. Способы перевозки на объект арендатора и дальнейшего перемещения между объектами. Это может быть доставка железнодорожным транспортом, речным, автомобильным на трейлерах и своим ходом.
  2. В разделе обязанностей нужно уточнить, кто обеспечивает транспортировку техники и отвечает за своевременное техническое обслуживание и профилактику.
  3. В договорные условия обязательно включают размеры арендной платы и описание методики ее расчета, график оплат, а кроме того – штрафные санкции и пени за просрочки.
  4. Сроки действия договоров аренды спецтехники почти всегда определены конкретными датами. В конце документа указываются условия, при которых контракт автоматически продлевается. Обычно это делается в случаях, когда ни одна из сторон не уведомила о своем решении расторгнуть сделку. При большом объеме работ, например, на строительном объекте, невозможно точно определить время аренды спецмашины. В этом случае в договоре делается привязка срока аренды к окончанию тех видов работ, для выполнения которых арендуется техника. Соответственно, датой завершения сделки аренды будет дата подписания акта выполненных работ.

Договор аренды спецтехники. Часть 2

Несколько слов в заключение

Высокопрофессиональная команда всегда прибегнет к аренде специальной техники, машин, механизмов, приспособлений вместо их покупки, так как это – оптимальное решение для экономии средств предприятия.

Кроме того, аренда позволит организации сосредоточить усилия на развитии основных направлений своего бизнеса вместо отвлечения человеческих и материальных ресурсов на покупку и содержание дорогостоящих спецмашин, используемых лишь периодически.

Договор аренды транспортных средств (спецтехники) с экипажем, 2020, 2019 — Договор аренды автомобиля и других транспортных средств — Образцы и бланки договоров

ДОГОВОР №  ___  

на предоставление спецтехники

г. ___________                                                                                                                   «___»___________20__ г.

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _______________________________________,  действующего на основании _______,   с одной стороны, и

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Закзачик», в лице _______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

1.1. Организация предоставляет Заказчику за плату во временное владение и пользование транспортное средство (спецтехнику) с экипажем для осуществления работ: ______________________________________ на объектах Заказчика по адресу:_________________.

1.2. Спецтехника предоставляется Заказчику по заявкам, вид  и стоимость предоставляемой спецтехники определяется согласно прайс-листу и указывается в приложении-заявке, являющейся неотъемлемой частью Договора.  

 

2. Обязательства сторон

2.1.      Права и обязанности Арендодателя:

2.1.1.  Организация обязана оказать Заказчику услуги, предусмотренные настоящим Договором, в полном объеме.

2.1.2.  Организация вправе отказаться от оказания услуг, в случае если Заказчиком не будут соблюдены обязанности по настоящему договору.

2.2.      Права и обязанности Заказчика:

2.2.1.  Заказчик обязан оплатить стоимость по настоящему договору в срок и в размере, предусмотренными в п. 3 настоящего Договора.

2.2.2.  Заказчик подает заявку на предоставление спецтехники за 1 (Одни) сутки по телефону __________________. Объем заявляемых услуг не может быть меньше минимального оплачиваемого времени,   т.е. 8 часов по оказанию услуг.

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.      Стоимость услуг по предоставлению спецтехники, в соответствии с видом использованной спецтехники, определяется согласно прайс-листа, с  учетом НДС, за каждую единицу предоставляемой спецтехники, за рабочую смену – 8 часов.

3.2.      Сроки пользования спецтехникой отражаются в приложении-заявке, подписываемой Заказчиком.

3.3.      На основании данных, отражённых в приложениях-заявках по итогам месяца составляется акт, в котором указывается вид предоставленной спецтехники, общие сроки ее использования, стоимость услуг по ее предоставлению.

3.4.      До 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Организация направляет Заказчику акт и счет, которые в течение 3-х дней подписываются Заказчиком или направляется мотивированный отказ от подписи. В случае не возврата подписанного акта или не предоставления мотивированного отказа в указанный срок, услуга считается принятой и подлежит оплате согласно условий Договора.

3.5. Оплата работ производится Заказчиком в течение 3-х банковских дней после подписания акта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации.

 

4. Срок действия договора

4.1.      Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до _______________ 20__ года.

4.2.      Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Сторон при обязательном соблюдении следующего условия: направление письменного уведомления другой стороне о расторжении договора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

4.3.      Договор считается  исполненным после  выполнения  сторонами  взаимных обязательств и урегулирования всех  расчетов между  Организацией и  Заказчиком.

 

5. Ответственность сторон

5.1.      В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2.      За некачественное обеспечение или обеспечение Заказчика услугами не в полном объеме Организация несет ответственность в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

5.3. В случае просрочки оплаты по Договору Заказчик обязан выплатить Организации по требованию неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

 

6. Порядок разрешения споров.

6.1.  Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть из Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд.

 

7. Особые условия

7.1.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон.

   

Организация:

 

Заказчик:

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к Договору № ___ от ________

 

ПРИЛОЖЕНИЕ-ЗАЯВКА

№ п/п

Наименование спецтехники

Ед. изм.

Количество

Сроки использования

Адрес проведения работ

Стоимость

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

 

Образцы договора аренды спецтехники с экипажем и без экипажа

Любая аренда основывается на составлении контракта и несет большую ответственность. В данном случае речь пойдет об аренде с экипажем и без него. Аренда спецтехники для строительства, промышленности всегда необходима, особенно необходимо для перевозки товаров с одного участка на другой. Таким образом, арендатор полностью облегчает себе задачу. К тому же оплачивать полную сумму за транспортное средство не приходится, а получает доступ только до определенного времени, это необходимо когда времени очень мало, а выбирать технику невозможно. Благодаря этому руководствующее лицо имеет право выбирать вариант технического средства.

Как уже ранее говорилось, но за покупку транспорта приходится оплачивать огромную сумму денег, зачем при этом переплачивать, когда можно взять авто под аренду. Это дело оказывается даже выгодным для всех руководителей крупнейших компаний. Примерный образец договора аренды спецтехники с экипажем можно посмотреть на фото. Здесь вы сможете определиться, как правильно заполнить договор, и какие примерные пункты существуют для заключения соглашения. Кроме того, все эти пункты можно изменять или дополнять своими требованиями и условиями.

Предлагаемый образец договора аренды спецтехники без экипажа показывает, насколько легко заполняется соглашение и как правильно вписать свои данные или другие необходимые условия. Благодаря основным правилам заполнения договора арендатор и арендодатель получают копию данного документа.

Договор аренды спецтехники с экипажем включает в себя основные пункты и требования, которые непосредственно должны рассматривать обеими сторонами. Но здесь имеется информация, которая является обязательной.

  1. Время в момент заполнения договора.
  2. Информационные данные сторон, в том числе и реквизиты.
  3. Технические характеристики технического средства, особенно модель, цвет, номера и так далее.
  4. Вариант договора.
  5. Полное описание определенных услуг.
  6. Требования по месту передачи, а также возврата транспорта. Данный пункт очень важен при транспортировке транспортного средства другой техникой, особенно тягачами или же тралами.
  7. Арендная плата и вариант оплаты.
  8. Права собственности и некоторые обязанности сторон.
  1. Время на период передачи машины.
  2. Ставится подпись обеими сторонами. Если арендатором является руководитель компании, то необходима печать организации.

Скачать договор аренды спецтехники с экипажем в .doc

Скачать договор аренды спецтехники без экипажа в .doc

Договор аренды спецтехники между юридическими лицами — образец

Договор аренды техники — общая характеристика

Особенности аренды самоходной техники (экскаватора, погрузчика и т. д.)

Разграничение договоров аренды, оказания услуг, подряда

Договоры аренды погрузчика без экипажа и с экипажем

Договор аренды строительной техники без экипажа

Договор аренды спецтехники с экипажем

Особенности договора аренды техники между юридическими лицами

Договор аренды техники — общая характеристика

Первым значимым моментом при документальном оформлении аренды специализированной техники является то, что гражданское законодательство не содержит определения термина «спецтехника». Однако составление соглашения об аренде предполагает, что предмет сделки в нем будет точно и объективно описан.

В судебной практике спецтехника определяется как техника, предназначенная для выполнения горных, строительных, сельскохозяйственных, монтажных и иных работ (к примеру, постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.12.2017 № Ф07-12814/2017 по делу № А26-11429/2016 и Арбитражного суда Московского округа от 19.06.2017 № Ф05-7708/2017 по делу № А40-155532/2016). Однако на деле термин «спецтехника» несколько шире.

В целом спецтехнику можно определить как специальные технические средства производственного или непроизводственного назначения, используемые для реализации определенных задач и достижения целей процесса. Кроме того, исходя из основной осуществляемой функции спецтехника может относиться и к транспортным средствам.

Особенности аренды самоходной техники (экскаватора, погрузчика и т. д.)

На отношения по аренде любой спецтехники распространяются общие нормы ГК РФ об аренде (ст. 606–625). При этом глава 34 ГК РФ, посвященная аренде, содержит отдельный § 3, регулирующий отношения по аренде транспортных средств. Определенную сложность в этом случае представляет тот факт, что термин «транспортное средство» (далее — ТС) в ГК РФ не расшифрован. Соответственно, применение указанного параграфа при аренде самоходной спецтехники может вызвать некоторые затруднения.

ТС определяется ст. 2 закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ (абз. 8) и ст. 1 закона «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ (п. 11) как устройство, используемое для перевозки по дорогам людей, грузов, оборудования и т. п. Самоходная же техника, как правило, предназначена для копания, укладки труб, уплотнения материалов и т. п. работ (пп. 4.4, 4.10, 4.11 ГОСТ Р ИСО 6165-2010, утвержденного приказом Росстандарта от 09.02.2007 № 351-ст).

Однако ряд нормативных документов раскрывает термин «транспортное средство» более широко, исходя из при этом из того, что самоходные машины (к примеру, экскаватор) способны самостоятельно перемещаться по дорогам без дополнительной тяги, то есть фактически являются транспортными средствами (постановление Правительства РФ от 12.07.1999 № 796, ч. 1 ст. 358 НК РФ и др.). Судебная практика в основной массе также придерживается широкого толкования (см. постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.06.2017 № Ф05-7708/2017 по делу № А40-155532/2016).

Перед оформлением соглашения необходимо на основании документов на спецтехнику изучить, является она транспортным средством либо нет. Определяется это просто: ТС, в отличие от прочей техники, имеют паспорт технического средства и регистрируются в ГИБДД.

Разграничение договоров аренды, оказания услуг, подряда

Пользование специальной техникой может быть облечено в форму договоров аренды, оказания услуг или подряда. В связи с этим необходимо четко определить предмет договора:

Не знаете свои права?

Подпишитесь на рассылку Народный СоветникЪ.
Бесплатно, минута на прочтение, 1 раз в неделю.

  1. Если суть отношений составляет определенная деятельность, в выполнении которой заинтересован заказчик, и/или принципиальное значение имеет личность исполнителя, то необходимо оформить договор оказания услуг.
  2. Если заказчик нацелен на получение конкретного материального итога, отношения стоит зафиксировать договором подряда.
  3. Если же заказчик заинтересован именно в предоставлении ему спецтехники, речь должна идти о договоре аренды. При этом техника может быть арендована как с экипажем, так и без оного. В отношении самоходной техники, основным назначением которой не являются перевозки и которая берется в пользование с экипажем, вопрос о конструкции договорных отношений стоит проработать с особой тщательностью.

Договоры аренды погрузчика без экипажа и с экипажем

Одним из самых распространенных видов спецтехники являются погрузчики. Правила их аренды могут быть различными, в зависимости от того, арендуется погрузчик с экипажем либо без. Различие заключается в предмете договора: по договору аренды погрузчика с экипажем помимо передачи арендатору спецтехники арендатор получает также услуги лица, которое будет осуществлять управление транспортом. При этом оказание услуг является одним из существенных условий. В остальном рассматриваемые сделки очень похожи, за исключением некоторых нюансов, которые мы затронем далее.

Если же основным намерением заказчика является получение в пользование техники без получения услуг по управлению ей, то речь должна идти о договоре аренды без обслуживающих технику лиц. В этом случае может использоваться образец договора аренды погрузчика без экипажа. При этом в соглашении об аренде техники (как с экипажем, так и без) указываются характеристики передаваемого в пользование погрузчика.

Договор аренды спецтехники между юридическими лицами - образецСкачать образец

Договор аренды строительной техники без экипажа

В данном соглашении обязательно должны быть определены:

  1. Предмет сделки. Одна сторона (арендатор) получает на время в возмездное пользование определенную технику, тогда как другая сторона (арендодатель) обязана предоставить эту технику в надлежащем состоянии. В контракте должен быть точно описан арендуемый объект, приведены его характеристики и индивидуальные особенности.
  2. Права и обязанности сторон.
  3. Арендная плата. Размер ее может быть фиксированным либо рассчитываться по формуле, согласованной сторонами.
  4. Ответственность сторон.
  5. Срок договора.

Любой образец договора аренды строительной техники без экипажа составляется по такому же принципу, что и образец соглашения об аренде погрузчика, приведенный выше. Для получения юридически верного документа достаточно изменить в тексте договора его предмет, указав характеристики конкретной машины, передаваемой в аренду. То есть, к примеру, образец договора аренды экскаватора без экипажа или строительного крана может отличаться от варианта с погрузчиком лишь описанием техники.

Договор аренды спецтехники между юридическими лицами - образецСкачать образец

Договор аренды спецтехники с экипажем

Рассматриваемый вид соглашения должен содержать те же условия, что и договор по аренде имущества. Однако как упоминалось ранее, необходимо указать в тексте соглашения и то, что помимо передачи транспортного средства в аренду арендодатель обязан предоставить услуги по управлению им.

Кроме того, при составлении договора необходимо учитывать, что:

  1. В случае аренды ТС с экипажем поддерживать надлежащее его состояние обязан арендодатель, тогда как в ином случае эта обязанность возлагается на арендатора. Кроме того, арендодатель должен застраховать ТС, если это необходимо в силу закона. Оплата же расходов на содержание ТС в обоих случаях возлагается на арендатора.
  2. Ответственность за вред, причиненный арендуемым транспортом, возлагается на арендатора при его самостоятельном использовании ТС (ст. 648 ГК РФ). Если же спецтехника была арендована с экипажем, то ответственность будет возложена на арендодателя (ст. 640). Исходя из этих положений закона целесообразно при заключении договора аренды трактовать понятие «спецтехника» в широком смысле, приравнивая ее к транспорту, так как общие положения об аренде конкретных условий об ответственности за вред, причиненный третьим лицам при использовании арендованной техники, не содержат.

Образец договора аренды спецтехники с экипажем также можно скачать на нашем сайте. На основе предложенного образца можно подготовить и другие подобные договоры, внеся соответствующие изменения в характеристики передаваемого в аренду имущества. В связи с этим отдельно предлагать примеры соглашений об аренде отдельных видов спецтехники (образец договора аренды экскаватора с экипажем и пр.) нет смысла, достаточно обобщенного варианта.

Особенности договора аренды техники между юридическими лицами

Субъектами договора аренды могут быть любые лица, в том числе юридические. Специфических особенностей при составлении соглашения в этом случае законодатель не выделяет. Важно лишь помнить при составлении, что при участии в сделке организаций необходимо указать:

  • в шапке документа — данные лиц, действующих от их имени, и основания для наделения их полномочиями;
  • в заключительных положениях — реквизиты юридических лиц.

Кроме того, необходимо учитывать, что юридические лица обязаны заключать договор исключительно в письменной форме. Как образец договора аренды техники между юридическими лицами можно использовать любой из приведенных выше по ссылкам, поскольку субъектами правоотношений в указанных случаях являются именно юрлица.

***

Таким образом, оформляя аренду техники, важно определиться лишь с двумя моментами: относится ли арендуемый объект к транспортным средствам и о каком договоре аренды спецтехники — с экипажем или без — идет речь. Как основу для составления документа, можно взять образцы, представленные выше, — оба договора составлены в соответствии с требованиями закона.

Договор аренды транспортного средства без экипажа

Передача транспортного средства во временное пользование другому лицу обычно предполагает договор аренды. В этом документе указываются все особенности соглашения по эксплуатации автомашины. Договор аренды транспортного средства без экипажа имеет нюансы, понять которые читатель сможет после изучения этой статьи. Внизу материала можно скачать образец документа.

Об особенностях документа

Существует два вида договора аренды автотранспорта:

  • с экипажем;
  • без экипажа.

В первом случае предполагается предоставление ТС с водителем и техническим обслуживанием. Расходы на поддержание автотранспорта в исправном состоянии ложатся на арендодателя (по условиям договора).

Во втором случае арендатор лично намерен управлять автомобилем. Он также сам несет расходы на эксплуатацию авто.

Необходимые формальности при заключении сделки

Соглашение может быть заключено между физическими и юридическими лицами без ограничений (обычные граждане, ИП и др).

Существуют две стороны: арендодатель и арендатор. Первый — дает временное право пользования ТС арендатору за определенную плату, второй — получает возможность эксплуатировать автотранспорт и обязан содержать его на достойном техническом уровне за свои деньги.

Договор составляется в письменном виде. Обязательно нужно указать следующие два пункта:

1. Предмет договора (транспортное средство, которое передается в аренду). В тексте прописываются подробные сведения из технического паспорта автомобиля: наименование марки и модели, год выпуска, объем двигателя, цвет и прочее.

2. Арендная плата (сумма аренды, порядок оплаты, в какое время, каким образом и т.п.).

Договор аренды автотранспорта не требует нотариальной регистрации. Достаточно указать личные данные участников соглашения, поставить и расшифровать подписи.

Внимание! Правильное составление документа позволит не только юридически оформить сделку, но и защитить свои права в суде при необходимости.

Договор аренды спецтехники у физического лица образец 2020

Договор на оказание услуг спецтехники - образец 2020

Что это

Договор на оказание услуг спецтехники – документ, предусматривающий предоставления ряда транспортных услуг или работ, для выполнения которых требуется спец.техника.

Скачать договор на оказание услуг спецтехники — образец 2020 в doc

Скачать договор на оказание услуг спецтехники — образец 2020 в docx

Скачать договор на оказание услуг спецтехники — образец 2020 в pdf

Как и для чего использовать

Соглашение предусматривает выполнение определенного действия с участием специальной техники, которое производится в указанный срок. Необходимо прописать данные юридического или физического лица, которое будет оказывать услугу. Стоит внимательно изучить цель всего мероприятия. При составлении особое внимание уделяется пункту с обязанностями сторон. В ней указываются условия аренды машины или оказания транспортных услуг. Для ознакомления можно найти заполненный образец.

ДОГОВОР №  ___   
аренды спецтехники с экипажем

г. ___________                           «___»___________20__ г.

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _______________________________________,  действующего на основании _______,   с одной стороны, и 
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Закзачик», в лице _______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Организация предоставляет Заказчику за плату во временное владение и пользование транспортное средство (спецтехнику) с экипажем для осуществления работ: ______________________________________ на объектах Заказчика по адресу:_________________.
1.2. Спецтехника предоставляется Заказчику по заявкам, вид  и стоимость предоставляемой спецтехники определяется согласно прайс-листу и указывается в приложении-заявке, являющейся неотъемлемой частью Договора.  

2. Обязательства сторон
2.1.     Права и обязанности Арендодателя:
2.1.1.    Организация обязана оказать Заказчику услуги, предусмотренные настоящим Договором, в полном объеме.
2.1.2.    Организация вправе отказаться от оказания услуг, в случае если Заказчиком не будут соблюдены обязанности по настоящему договору.
2.2.     Права и обязанности Заказчика:
2.2.1.    Заказчик обязан оплатить стоимость по настоящему договору в срок и в размере, предусмотренными в п. 3 настоящего Договора.
2.2.2.    Заказчик подает заявку на предоставление спецтехники за 1 (Одни) сутки по телефону __________________. Объем заявляемых услуг не может быть меньше минимального оплачиваемого времени,   т.е. 8 часов по оказанию услуг.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1.    Стоимость услуг по предоставлению спецтехники, в соответствии с видом использованной спецтехники, определяется согласно прайс-листа, с  учетом НДС, за каждую единицу предоставляемой спецтехники, за рабочую смену – 8 часов. 
3.2.    Сроки пользования спецтехникой отражаются в приложении-заявке, подписываемой Заказчиком.
3.3.    На основании данных, отражённых в приложениях-заявках по итогам месяца составляется акт, в котором указывается вид предоставленной спецтехники, общие сроки ее использования, стоимость услуг по ее предоставлению.
3.4.    До 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Организация направляет Заказчику акт и счет, которые в течение 3-х дней подписываются Заказчиком или направляется мотивированный отказ от подписи. В случае не возврата подписанного акта или не предоставления мотивированного отказа в указанный срок, услуга считается принятой и подлежит оплате согласно условий Договора. 
3.5. Оплата работ производится Заказчиком в течение 3-х банковских дней после подписания акта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации.

4. Срок действия договора
4.1.    Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до _______________ 20__ года.
4.2.    Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Сторон при обязательном соблюдении следующего условия: направление письменного уведомления другой стороне о расторжении договора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
4.3.    Договор считается  исполненным после  выполнения  сторонами  взаимных обязательств и урегулирования всех  расчетов между  Организацией и  Заказчиком. 

5. Ответственность сторон
5.1.    В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.    За некачественное обеспечение или обеспечение Заказчика услугами не в полном объеме Организация несет ответственность в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
5.3. В случае просрочки оплаты по Договору Заказчик обязан выплатить Организации по требованию неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Порядок разрешения споров.
6.1.    Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть из Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд.

7. Особые условия
7.1.    Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон.

    
Организация:
    Заказчик:

                        Заказчик
                                                                                                                                                                           


Приложение
к Договору № ___ от ________

ПРИЛОЖЕНИЕ-ЗАЯВКА

№ п/п

Наименование спецтехники

Ед. изм.

Количество

Сроки использования

Адрес проведения работ

Стоимость

 

 

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

 

 

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о